陇南法院一案例入选最高人民法院多元解纷案例库

陇南法院一案例入选最高人民法院多元解纷案例库

　　每日甘肃网12月19日讯 据陇南日报报道（记者罗艳）近日，康县人民法院报送的案例《某建设公司与某劳务公司劳务合同纠纷调解案——“现场勘查+分层调解”高效化解涉民生劳务合同纠纷》入选最高人民法院多元解纷案例库。

　　2024年5月，某建设公司承接国家储备粮库建设项目后，将劳务作业分包给某劳务公司。施工过程中，因某劳务公司管理不善导致工期严重滞后，某建设公司以“工期延误影响整体工程进度”为由诉至法院，请求解除劳务分包合同，并提出申请先予执行清场的请求。

　　本案系涉重点民生工程实施过程中引发的劳务合同纠纷，面对工程交付时间紧、涉及建设方分包方及农民工等多方主体及关涉区域粮食存储等复杂因素，如不能及时妥善化解，不仅可能导致项目预期收益损失，且影响国家粮食储备设施按期投用。本案中，法院邀请检察院、司法所、派出所等单位参与纠纷化解，充分发挥各部门职能优势，形成分工明确、协同化解的工作合力。调解过程中，采取“三阶调解法”：第一阶段强化资源整合，迅速集结专业力量，共同梳理问题症结，明确调处方向；第二阶段精准研判，通过“现场勘查+联合调解”厘清责任边界，为双方协商解决奠定基础；第三阶段优化处置，运用“背靠背”沟通方法，充分释明法理，推动双方达成共识，在依法认定各方责任的同时，优先保障农民工合法权益，最终促成“支付180万元劳务费+5日内清场”的解决方案。本案的解决实现了保民生、稳项目、促和谐的工作目标。